Totalentreprise Kontrakt

Mal for Totalentreprise Kontrakt

1. Parter:

Byggherre:

[Navn på byggherre]

Entreprenør:

[Navn på entreprenør]

2. Prosjektbeskrivelse:

Byggherre engasjerer entreprenør til å utføre følgende arbeid i henhold til spesifikasjonene:

1. [Beskrivelse av arbeid]
2. [Beskrivelse av arbeid]
3. [Beskrivelse av arbeid]

3. Kontraktsum:

Den totale kontraktsummen for dette prosjektet er [beløp] [valuta].

4. Betalingsplan:

Byggherre skal betale entreprenør i henhold til følgende betalingsplan:

1. [Beskrivelse av betalingsfase og beløp]
2. [Beskrivelse av betalingsfase og beløp]
3. [Beskrivelse av betalingsfase og beløp]

5. Ferdigstillelsestid:

Entreprenøren skal fullføre arbeidet innen [dato]. Eventuelle forsinkelser kan resultere i straffegebyr i henhold til avtalen.

6. Kvalitetsstandard:

Arbeidet skal utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og bransjestandarder.

7. Force majeure:

Partene er fritatt for ansvar dersom forsinkelse eller manglende oppfyllelse av kontrakten skyldes force majeure-hendelser, som inkluderer, men ikke begrenset til, naturkatastrofer, krig eller konflikt.

8. Tvisteløsning:

Enhver tvist eller uenighet som oppstår i forbindelse med denne kontrakten skal forsøkes løst gjennom forhandlinger mellom partene. Hvis enighet ikke kan oppnås, skal tvisten underkastes voldgift i henhold til [valgt voldgiftsinstitusjon].

9. Lover og jurisdiksjon:

Denne kontrakten skal tolkes og være underlagt lovene i [land]. Enhver tvist som oppstår i forbindelse med denne kontrakten skal bringes for retten i [by eller domstolens jurisdiksjon].

10. Endringer i kontrakten:

Enhver endring i denne kontrakten må være skriftlig og undertegnet av begge parter for å være gyldig.

11. Fullstendig avtale:

Denne kontrakten utgjør den fullstendige avtalen mellom partene og erstatter eventuelle tidligere skriftlige eller muntlige avtaler eller forståelser.

12. Underskrifter:

Denne kontrakten skal underskrives av begge parter på følgende sted og dato:

• Byggherre:
• Entreprenør:

[Byggherrens navn, tittel og signatur] [Entreprenørens navn, tittel og signatur]